Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Powered by POPOVICI NIŢU STOICA & ASOCIAŢII. Official partner: Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





MUȘAT & ASOCIAȚII obține o decizie de referință privind anularea unui document constatator în arbitraj
25.11.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

MUȘAT & ASOCIAȚII a reprezentat cu succes Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A. în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României într-un arbitraj complex derivând din executarea unui contract FIDIC Roșu, valoarea disputei depășind 1.5 milioane de euro.

Avocații au obținut o decizie de referință în ceea ce privește anularea în arbitraj a unui document constatator care atesta pretinsa neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către operatorul economic. Reținerea competenței tribunalului arbitral asupra anularii documentului constatator a reprezentat un element de noutate raportat la practica instanțelor naționale.

Dr. Gheorghe Buta, Senior Partner, Head of Litigation Department: Reținerea competenței tribunalului arbitral asupra anulării documentului constatator, confirmată de altfel de Curtea de Apel București, reprezintă o veste bună pentru antreprenorii care au clauze arbitrale în contractele încheiate cu autoritățile publice. Aceștia pot obține remedii mai rapide în privința documentelor constatatoare, inclusiv prin apelarea la instituția arbitrului de urgență, recent introdusă în Regulile de arbitraj ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.”

În soluționarea disputei, tribunalul arbitral a fost învestit cu analiza unor probleme complexe rezultate atât din neîndreptățirea autorității contractante de a percepe penalități de întârziere cu o valoare semnificativă, cât și din constatarea dreptului operatorului economic de a primi contravaloarea lucrărilor suplimentare efectuate.

Prin hotărârea arbitrală pronunțată în integralitate în favoarea operatorului economic, echipa MUȘAT & ASOCIAȚII a obținut atât recunoașterea pretențiilor, cât și anularea certificatului constatator emis de autoritatea contractantă.

Iulian Popescu, Deputy Managing Partner: „Disputa arbitrală a ridicat probleme extrem de interesante de drept, atât din perspectiva aspectelor procedurale privind competența tribunalului arbitral asupra cererii de anulare a documentului constatator, cât și a posibilității legale a antreprenorilor de a recupera  contravaloarea lucrărilor suplimentare în anumite circumstanțe specifice.

Curtea de Apel București a respins acțiunea în anulare formulată împotriva sentinței arbitrale de autoritatea contractantă.

Echipa MUȘAT & ASOCIAȚII care a asistat clientul în această cauză în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României a fost formată din avocați cu o experiență semnificativă în domeniul arbitrajului, fiind condusă de Dr. Gheorghe Buta, Senior Partner și coordonatorul departamentului de Litigii și Arbitraj din cadrul MUȘAT & ASOCIAȚII, precum și de Iulian Popescu, Deputy Managing Partner și coordonatorul departamentului de Achiziții publice & PPP. Echipa de avocați a fost formată din Iuliana Iacob, Managing Associate, Ramona Cîrlig, Managing Associate și Ioana Cojocaru, Senior Associate.


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]




Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.